安源富民大厦建设项目防水工程专业分包标段询比采购公告（采购编号：GCJ-JZGC-AYFM-FSGC-006）1.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交安源富民大厦建设项目，项目业主为萍乡市安兴投资有限公司。其中安源富民大厦建设项目包含的防水工程已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行防水工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交安源富民大厦建设项目防水工程专业分包采购文件参与本项目防水工程采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地点:江西省萍乡市安源区安源镇，东起319国道、南至萍安大道。2.2工程概况及标段概况本项目总占地面积10616.86平方米，总建筑面积72882.23平方米，其中计容建筑面积52749.54平方米，不计容建筑面积20132.69平方米。地上建筑52749.54平方米，均为办公。地下建筑20132.69平方米，功能为地下车库、人防及设备用房。地块人行主出入口位于东南角，次出入口位于东侧和西侧:机动车出入口在319国道与萍安大道上各设一个。场地内设有地上机动车停车位54个，地下机动车停车位475个，地上非机动车停车位127个,地下非机动车停车位365个。本项目采用装配式建筑，装备率不低于30%，绿色建筑一星标准设计、建设施工。标段划分：1个标段2.3工期要求计划开工日期为2026年03月，具体开工以招标人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）2.4质量要求依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并需在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。并配合荣获江西省房屋市政工程、绿色施工和智慧工地示范项目、江西省优质建设工程奖（杜鹃花奖）2.5采购范围本工程设计施工图示内容、施工组织设计及施工方案、施工图会审纪要、过程设计变更、施工常规规定、施工规范要求和及业主增加的零星工程等范围内的防水工程，包括但不限于地下室底板、顶板、外墙、卫生间、屋面、升降机井、污水井、雨水井、隔油井、混凝土水箱、消防水池、水泵房、设备机房等区域等所有防水工程等。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：/。3.1.3企业主要人员要求：/3.1.4企业工程业绩要求：/3.1.5企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4）不被最高人民法院在信用中国网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且